ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра г. Иркутска от 31.10.2007 № 031-06-2158/7
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА Г. ИРКУТСКА ОТ 20.09.2006 № 031-06-1250/6 И УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2007 г. № 031-06-2158/7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА Г. ИРКУТСКА
ОТ 20.09.2006 № 031-06-1250/6 И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИМЕРНЫХ ФОРМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
В целях совершенствования деятельности в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд г. Иркутска, обеспечения интересов администрации города при заключении и исполнении муниципальных контрактов, достижения единообразия в оформлении муниципальных контрактов, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 329, 506 - 534, 702 - 729, 763 - 783 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 9, 22, 29, 31.3, 34, 38, 45 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 № 94-ФЗ, ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, принятого решением городской Думы г. Иркутска от 20.05.2004 № 003-20-430537/4, постановляю:
1. Внести в постановление мэра г. Иркутска от 20.09.2006 № 031-06-1250/6 "О Порядке подготовки, заключения и исполнения договоров, соглашений, контрактов в администрации г. Иркутска, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях г. Иркутска" с учетом изменений, внесенных постановлениями мэра г. Иркутска от 03.05.2007 № 031-06-743/7, от 22.06.2007 № 031-06-1126/7, следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"Расчеты по договору предусматриваются преимущественно за фактически выполненные работы, услуги, поставленные товары либо с частичными авансовыми платежами (предоплатой) в размере, не превышающем, как правило, тридцати процентов от цены договора".
1.1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"В случае, если при проведении торгов было установлено требование обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником торгов, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении торгов. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту не требуется.
В случае заключения муниципальных контрактов по результатам проведения запроса котировок или муниципальных контрактов, договоров у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по муниципальным контрактам, договорам преимущественно предусматривать неустойку (штрафы, пени)".
2. Утвердить примерные формы муниципальных контрактов на выполнение работ (Приложение № 1), на оказание услуг (Приложение № 2), на выполнение опытно-конструкторских работ (Приложение № 3), на поставку товара (Приложение № 4).
3. Руководителям структурных подразделений администрации г. Иркутска:
3.1. При подготовке проектов муниципальных контрактов рекомендовать использовать указанные в п. 2 примерные формы муниципальных контрактов.
3.2. В случае подготовки проектов муниципальных контрактов, цена по которым превышает пятьдесят миллионов рублей, в обязательном порядке предусматривать условия по обеспечению исполнения муниципальных контрактов, заключаемых от имени администрации г. Иркутска в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 № 94-ФЗ, в остальных случаях - по своему усмотрению.
3.3. При установлении в проектах муниципальных контрактов обязанности администрации г. Иркутска по уплате авансового платежа, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения контрагентом обязательств по муниципальному контракту предусматривать обязанность контрагента по возврату авансового платежа полностью либо в части, превышающей стоимость исполненного надлежащим образом обязательства и ответственность за неисполнение указанного обязательства.
4. Распоряжение мэра г. Иркутска от 04.02.1999 № 031-10-90/9 "О примерном договоре поставки продукции (товаров)" отменить.
5. Архивному отделу Организационно-контрольного управления аппарата мэра г. Иркутска (Путинцева) внести в оригинал постановления мэра г. Иркутска от 20.09.2006 № 031-06-1250/6 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением и информационную справку в оригинал распоряжения мэра г. Иркутска от 04.02.1999 № 031-10-90/9 о дате признания его утратившим силу.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. мэра
О.И.ШАНДРУК
Приложение № 1
к постановлению
мэра г. Иркутска
от 31 октября 2007 года
№ 031-06-2158/7
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Город Иркутск "__" ___________ 20__ г.
Администрация г. Иркутска, именуемая в дальнейшем "Заказчик",
в лице _________________, действующего(ей) на основании
_________________________________________, с одной стороны, и
______________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
_________________________________, действующего(ей) на основании
_____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно "Стороны", учитывая ____________________________________
_________________________________________________________________,
(указывается наименование, номер, дата подписания
соответствующего протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе или протокола аукциона либо протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок
(при их наличии))
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
работы ___________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(указывается вид работ, при необходимости делается ссылка
на приложения к Контракту, в которых содержится
перечень видов работ по Контракту)
(далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на
условиях, определенных настоящим Контрактом.
1.2. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными со
дня подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании
__________________________________________________________________
(ссылка на приложения к Контракту: например, расшифровка стоимости
работ или локальный ресурсный сметный расчет и т.п.)
и составляет с учетом НДС (указывается, если Подрядчик является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) ___________
(________________) рублей ____ коп., включает в себя все расходы,
связанные с выполнением работ по настоящему Контракту, и является
неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта, за
исключением случая, предусмотренного п. 2.3 настоящего Контракта.
(Вариант оплаты I)
2.2. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту
производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта
приема-передачи выполненных работ путем перечисления денежных
средств в размере, предусмотренном п. 2.1 настоящего Контракта, на
расчетный счет Подрядчика в течение _____ (не менее пяти)
банковских дней с момента предъявления Подрядчиком счета на оплату
выполненных работ (или ежемесячно (ежеквартально) в срок
до ___ (устанавливается срок) числа месяца, следующего за отчетным
периодом).
(Вариант оплаты II)
2.2. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту
производится в следующем порядке:
2.2.1. Авансовый платеж в размере __% от цены настоящего
Контракта осуществляется Заказчиком в течение ______ (не менее
пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего
Контракта на основании счета на оплату, предъявленного
Подрядчиком.
2.2.2. Окончательный расчет за фактически выполненные работы
по настоящему Контракту производится Заказчиком с учетом
выплаченного аванса в течение __ (не менее пяти) банковских дней
со дня представления Подрядчиком счета на оплату выполненных
работ на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи
выполненных работ.
Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный
счет Подрядчика.
2.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения
настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять
процентов предусмотренный настоящим Контрактом объем работ при
изменении потребности в работах или при выявлении потребности в
дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим
Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ
Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену
настоящего Контракта пропорционально объему таких работ, но не
более чем на десять процентов цены настоящего Контракта, а при
внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с
сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан
изменить цену настоящего Контракта указанным образом <1>.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его
Заказчиком и Подрядчиком и действует до момента исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту в полном
объеме.
Начальный срок выполнения работ по настоящему Контракту -
______ (в случае необходимости, исходя из характера обязательств,
устанавливаются промежуточные сроки выполнения работ).
Конечный срок выполнения работ по настоящему Контракту -
___________________________.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1. Принять результат работ, указанных в разделе 1
настоящего Контракта, в порядке и срок, предусмотренные разделом 5
настоящего Контракта.
4.1.2. Оплатить работы в порядке и в срок(и),
предусмотренный(ые) разделом 2 настоящего Контракта.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Проверять ход и качество выполняемых работ, не
вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.2.2. Устранить выявленные в работах недостатки за счет
собственных средств и взыскать затраченные им средства с
Подрядчика, в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по
устранению недостатков в работах в порядке, предусмотренном
настоящим Контрактом.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Выполнить (указать, из своих материалов или из
материалов Заказчика) работы по настоящему Контракту с надлежащим
качеством в срок(и), предусмотренный(ые) п. 3.1 настоящего
Контракта. Качество работ должно соответствовать требованиям СниП,
ГОСТ, иным документам (ссылка на СНиПы, ГОСТы и иные документы
включается в случае необходимости).
4.3.2. Сдать результат работ в порядке и в сроки,
установленные разделом 5 настоящего Контракта.
4.3.3. Соблюдать при выполнении работ по настоящему Контракту
требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и
правила по технике пожарной безопасности.
4.3.4. Использовать при выполнении работ по настоящему
Контракту материалы надлежащего качества (если Подрядчик
выполняет работы из своих материалов)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(при необходимости делается ссылка на приложение к Контракту,
содержащее перечень, характеристики материалов, которые
используются при выполнении работ по Контракту)
4.3.5. В случае обнаружения недостатков результата
выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного в
соответствии с п. 11.3 настоящего Контракта, устранять недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
После окончания работ по устранению недостатков Сторонами
составляется акт приема-передачи выполненных работ по устранению
недостатков. При этом гарантийный срок на результат выполненных
работ исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи выполненных работ по устранению недостатков.
4.3.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательства, предусмотренного п. 4.3.1 настоящего Контракта,
возвратить Заказчику авансовый платеж полностью либо в части,
превышающей стоимость исполненного надлежащим образом
обязательства, предусмотренного п. 4.3.1 настоящего Контракта, не
позднее _____ дней с момента получения письменного требования
Заказчика о возврате авансового платежа <2>.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ,
указанных в разделе 1 настоящего Контракта.
4.5. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и
согласования друг с другом различных вопросов, связанных с
исполнением настоящего Контракта, ответственных представителей, о
назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее ____
дней со дня их назначения.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1. Приемка работ по настоящему Контракту оформляется актом
приема-передачи выполненных работ.
5.2. В течение ___ дней с момента окончания работ Подрядчик в
письменной форме извещает Заказчика о готовности результата работ
к приемке и направляет Заказчику подписанный им акт
приема-передачи выполненных работ в двух экземплярах.
5.3. Заказчик в течение _____ дней с момента получения от
Подрядчика акта приема-передачи выполненных работ обязан принять
результаты работ и направить Подрядчику подписанный акт
приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от их
приемки.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки
работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем
выявленных в работах недостатков (недоработок) и сроками их
устранения, который после подписания его Сторонами будет являться
неотъемлемой частью настоящего Контракта. При этом указанные в
двустороннем акте недостатки работ Подрядчик обязан устранить
своими силами и за счет собственных средств, после чего сдать
результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим
разделом Контракта.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ <3>
6.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по
настоящему Контракту обеспечивается в
форме ____________________________________________________________
(безотзывной банковской гарантии, страхования
ответственности, залога денежных средств)
и подтверждается ________________________________________________.
(наименование документа, N, дата)
6.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по
настоящему Контракту предоставляется на сумму
_____________ (_________________________) рублей ___ коп.
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение ______ дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения на тех же условиях и в том же размере, что и
предыдущее.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Контрактом.
7.2. За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ,
установленных пп. 3.1, 5.2 настоящего Контракта, Подрядчик
уплачивает Заказчику пеню в размере ____% от стоимости не
выполненных (не сданных) в срок работ (либо от цены настоящего
Контракта) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
после дня истечения сроков, установленных пп. 3.1, 5.2
настоящего Контракта, до момента полного исполнения обязательств,
предусмотренных пп. 4.3.1, 4.3.2 настоящего Контракта.
7.3. За нарушение сроков устранения недостатков в работах,
установленных согласно пп. 4.3.5, 5.4 настоящего Контракта,
Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ____% от стоимости
некачественно выполненных работ (либо от цены настоящего
Контракта) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
после дня истечения сроков, предусмотренных пп. 4.3.5, 5.4
настоящего Контракта, до момента полного исполнения
соответствующих обязательств.
7.4. При неисполнении обязательств, предусмотренных п. 4.3.3
настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере ___% от цены настоящего Контракта и возмещает причиненные
ему в результате неисполнения данных обязательств убытки в полном
объеме.
7.5. В случае нарушения обязанности, предусмотренной п.
4.3.4 настоящего Контракта, Подрядчик за счет собственных средств
выполняет работу заново из материалов надлежащего качества в
установленный Заказчиком срок.
7.6. В случае просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного п. 4.3.6 настоящего Контракта, Подрядчик
уплачивает Заказчику пеню в размере ____% от суммы авансового
платежа, подлежащего возврату, за каждый день просрочки, начиная
со дня, следующего после дня истечения срока, предусмотренного п.
4.3.6 настоящего Контракта, до момента полного исполнения
соответствующего обязательства <4>.
7.7. За нарушение Заказчиком срока(ов) оплаты работ,
установленного(ых) п. 2.2 настоящего Контракта, Заказчик
уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости
не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения срока(ов)
установленного(ых) п. 2.2 настоящего Контракта, до момента
полного исполнения соответствующего обязательства.
7.8. Сторона, допустившая нарушение обязательств по
настоящему Контракту, обязана произвести уплату пени и (или)
штрафа, предусмотренных пп. 7.2 - 7.7 настоящего Контракта, в
течение ____ дней с момента получения письменного требования об
этом другой Стороны. Уплата пени и (или) штрафа и возмещение
убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Контракту.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по
настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Иркутской области (либо в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ в случае, если Подрядчиком
является физическое лицо).
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по
соглашению Сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
9.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком
обязательств, предусмотренных пп. ______________________________
настоящего Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с
требованием о расторжении настоящего Контракта.
10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом
исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются
от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом
сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
_________________________________________________________________.
(данный пункт включается в случае необходимости
конкретизации таких обстоятельств)
10.3. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее ____
рабочих дней с начала их действия.
10.4. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам
право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по
настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством.
11.2. Риск случайной гибели результата работ до его приемки
Заказчиком несет Подрядчик.
11.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ по
настоящему Контракту составляет ____________________ со дня
(указывается срок)
подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
11.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения,
юридического адреса, банковских и иных реквизитов или
реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты
осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о
таких изменениях.
11.5. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного
п. 11.4 настоящего Контракта, лишает ее права ссылаться на
неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной
обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему
Контракту, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим
Контрактом документов и уведомлений.
11.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
11.7. К настоящему Контракту прилагается(ются) и
является(ются) его неотъемлемой частью
_________________________________________________________________.
(указываются наименования приложений в случае их наличия)
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
--------------------------------
<1> Пункт 2.3 включается в Контракт в случае, если в соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в конкурсной документации предусмотрено соответствующее право Заказчика.
При отсутствии в Контракте пункта 2.3 в пункте 2.1 договора слова "за исключением случая, предусмотренного п. 2.3 настоящего Контракта" исключить.
<2> Пункт 4.3.6 включается в Контракт в случае, если п. 2.2 Контракта предусматривает вариант оплаты II.
<3> Раздел 6 включается в Контракт в случае, если требование обеспечения исполнения Контракта было предусмотрено конкурсной документацией или документацией об аукционе.
<4> Размер неустойки, предусмотренной пп. 7.2, 7.3, 7.6, должен устанавливаться в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заместитель главы администрации -
руководитель аппарата мэра г. Иркутска
Е.Е.ВОЙЦЕХОВИЧ
Начальник юридического отдела
Управления правовой и кадровой
работы аппарата мэра г. Иркутска
Т.И.АКИМОВА
Приложение № 2
к постановлению
мэра г. Иркутска
от 31 октября 2007 года
№ 031-06-2158/7
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Город Иркутск "___" ____________ 200__ г.
Администрация г. Иркутска, именуемая в дальнейшем "Заказчик",
в лице ____________________, действующего(ей) на основании
_________________, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ______________________________,
действующего(ей) на основании _______________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем совместно "Стороны",
учитывая _________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(указывается наименование, номер, дата подписания
соответствующего протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе или протокола аукциона либо протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок
(при их наличии))
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать услуги ______________________________________
__________________________________________________________________
(указывается вид услуг, при необходимости делается ссылка на
приложения к Контракту, в которых содержится перечень услуг по
Контракту, их характеристики)
(далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и
на условиях, определенных настоящим Контрактом.
1.2. Услуги по настоящему Контракту считаются оказанными
после подписания Сторонами акта об оказанных услугах.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании
__________________________________________________________________
(ссылка на приложения к Контракту при его наличии)
и составляет с учетом НДС (указывается, если Исполнитель является
налогоплательщиком налога на добавленную
стоимость) ______________________ (________________) рублей __
коп., включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг по
настоящему Контракту, в том
числе ____________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(указываются дополнительные расходы, связанные с оказанием услуг
по Контракту, в том числе расходы на уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей)
и является неизменной в течение всего срока действия настоящего
Контракта, за исключением случая, предусмотренного п. 2.3
настоящего Контракта.
(1 вариант оплаты)
2.2. Расчеты по настоящему Контракту производятся в следующем
порядке:
2.2.1. Авансовый платеж в размере __% от цены настоящего
Контракта осуществляется Заказчиком в течение ______ (не менее
пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего
Контракта на основании счета на оплату, предъявленного
Исполнителем.
2.2.2. Окончательный расчет за оказанные услуги по настоящему
Контракту производится Заказчиком с учетом выплаченного аванса в
течение __ (не менее пяти) банковских дней со дня представления
Исполнителем счета на оплату на основании подписанного Сторонами
акта об оказанных услугах.
Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
(2 вариант оплаты)
2.2. Расчеты за оказанные услуги по настоящему Контракту
производятся Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта
об оказанных услугах путем перечисления денежных средств в
размере, предусмотренном п. 2.1 настоящего Контракта, на расчетный
счет Исполнителя в течение _____ (не менее пяти) банковских дней с
момента предъявления Исполнителем счета на оплату (или ежемесячно
(ежеквартально) в срок до ___ (устанавливается срок) числа месяца,
следующего за отчетным периодом).
2.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе
исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на
десять процентов предусмотренный настоящим Контрактом объем услуг
при изменении потребности в услугах или при выявлении потребности
в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными настоящим
Контрактом. При оказании дополнительного объема таких услуг
Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить цену
настоящего Контракта пропорционально объему таких услуг, но не
более чем на десять процентов цены настоящего Контракта, а при
внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с
сокращением потребности в оказании таких услуг Заказчик обязан
изменить цену настоящего Контракта указанным образом <1>.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязаны:
3.1.1. Выделить для постоянной связи и согласования друг с
другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего
Контракта, ответственных представителей, о назначении которых
письменно уведомить друг друга не позднее ___ дней со дня их
назначения.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Лично оказать по настоящему Контракту услуги
надлежащего качества в срок(и), установленный(ые) п. 5.1
настоящего Контракта.
3.2.2. Не позднее ____ дней со дня оказания услуг (либо
ежемесячно, ежеквартально в срок до ____ числа месяца, следующего
за отчетным периодом) сдать(вать) оказанные услуги Заказчику
путем направления ему подписанного Исполнителем акта об оказанных
услугах.
3.2.3. Безвозмездно устранять своими силами недостатки,
допущенные в процессе оказания услуг по настоящему Контракту, в
срок, установленный в акте, указанном в п. 3.3.3 настоящего
Контракта.
3.2.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательства, предусмотренного п. 3.2.1 настоящего Контракта,
возвратить Заказчику авансовый платеж полностью либо в части,
превышающей стоимость исполненного надлежащим образом
обязательства, предусмотренного п. 3.2.1 настоящего Контракта, не
позднее _____ дней с момента получения письменного требования
Заказчика о возврате авансового платежа <2>.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и в сроки,
установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
3.3.2. В течение ____ рабочих дней со дня получения от
Исполнителя акта об оказанных услугах, подписанного Исполнителем,
принять оказанные услуги путем подписания акта об оказанных
услугах либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки
оказанных услуг.
3.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки
оказанных услуг Стороны составляют двусторонний акт с перечнем
выявленных в услугах недостатков и сроками их устранения, которые
Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет. После чего
Исполнитель вновь предъявляет услуги Заказчику к приемке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения
обязательств, предусмотренных пп. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в
размере ___% от цены настоящего Контракта, установленной п. 2.1
настоящего Контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения сроков, предусмотренных пп.
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 настоящего Контракта, до момента полного
исполнения соответствующих обязательств по настоящему Контракту.
4.3. В случае некачественного оказания Исполнителем услуг по
настоящему Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в
размере __% от цены настоящего Контракта, установленной п. 2.1
настоящего Контракта. Заказчик также вправе потребовать от
Исполнителя безвозмездно оказать услуги заново.
4.4. В случае нарушения по своей вине Заказчиком сроков
оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Контракта,
Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от
стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения срока, установленного п. 2.2 настоящего
Контракта, до момента полного исполнения обязательства,
предусмотренного п. 3.3.1 настоящего Контракта.
4.5. В случае просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного п. 3.2.4 настоящего Контракта, Исполнитель
уплачивает Заказчику пеню в размере ____% от суммы авансового
платежа, подлежащего возврату, за каждый день просрочки, начиная
со дня, следующего после дня истечения срока, предусмотренного п.
3.2.4 настоящего Контракта, до момента полного исполнения
соответствующего обязательства <3>.
4.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по
настоящему Контракту, обязана произвести уплату пени и (или)
штрафа, предусмотренных пп. 4.2 - 4.5 настоящего Контракта, в
течение ___ рабочих дней с момента получения письменного
требования об этом другой Стороны. Уплата пени и (или) штрафа не
освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
Контракту.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
5.1. Срок оказания услуг по настоящему
Контракту _______________________________________________________.
(указывается конкретная дата оказания услуг либо
начальный и конечный сроки оказания услуг)
5.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания
Исполнителем и Заказчиком и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ <4>
6.1. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по
настоящему Контракту обеспечивается в форме
__________________________________________________________________
(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности,
залога денежных средств)
и подтверждается ________________________________________________.
(наименование документа, N, дата)
6.2. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по
настоящему Контракту предоставляется на сумму
________________________________________ рублей ___коп.
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по
настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение ____ дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения на тех же условиях и в том же размере, что и
предыдущее.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом
исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются
от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом
сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
__________________________________________________________________
(данный пункт включается в случае необходимости
конкретизации таких обстоятельств)
7.3. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее ____
рабочих дней с начала их действия.
7.4. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам
право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по
настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по
настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Иркутской области (либо в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ в случае, если Исполнителем
является физическое лицо).
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по
соглашению Сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
9.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении
Исполнителем обязательств, предусмотренных пп.
______________________________ настоящего Контракта, Заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего
Контракта.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством.
10.2. Стороны при изменении наименования, местонахождения,
юридического адреса, банковских и иных реквизитов или
реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты
осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о
таких изменениях.
10.3. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного
п. 10.2. настоящего Контракта, лишает ее права ссылаться на
неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной
обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему
Контракту, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим
Контрактом документов и уведомлений.
10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
10.5. К настоящему Контракту прилагается(ются) и
является(ются) его неотъемлемой частью ___________________________
_________________________________________________________________.
(указываются наименования приложений в случае их наличия)
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
--------------------------------
<1> Пункт 2.3 включается в Контракт в случае, если в соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в конкурсной документации предусмотрено соответствующее право Заказчика.
При отсутствии в Контракте пункта 2.3 в пункте 2.1 Контракта слова "за исключением случая, предусмотренного п. 2.3 настоящего Контракта" исключить.
<2> Пункт 3.2.4 включается в Контракт в случае, если п. 2.2 Контракта предусматривает 1 вариант оплаты.
<3> Размер неустойки, предусмотренной пп. 4.2, 4.5, должен устанавливаться в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
<4> Раздел 6 включается в Контракт в случае, если требование обеспечения исполнения Контракта было предусмотрено конкурсной документацией или документацией об аукционе.
Заместитель главы администрации -
руководитель аппарата мэра г. Иркутска
Е.Е.ВОЙЦЕХОВИЧ
Начальник юридического отдела
Управления правовой и кадровой
работы аппарата мэра г. Иркутска
Т.И.АКИМОВА
Приложение № 3
к постановлению
мэра г. Иркутска
от 31 октября 2007 года
№ 031-06-2158/7
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
Город Иркутск "___" _________ 20__ г.
Администрация г. Иркутска, именуемая в дальнейшем "Заказчик",
в лице ________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ___________________________, с
одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ____________________, действующего(ей) на
основании ________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем совместно "Стороны", учитывая
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(указывается наименование, номер, дата подписания соответствующего
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
или протокола аукциона, либо протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок по запросу котировок (при их наличии))
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется выполнить
опытно-конструкторские работы по теме __________________________ и
обеспечить сопровождение программного обеспечения (включается в
случае необходимости) (далее - работы), а Заказчик обязуется
принять и оплатить работы в порядке и на условиях, определенных
настоящим Контрактом.
1.2. Состав (содержание) работ определены Техническими
требованиями на выполнение опытно-конструкторских работ и
сопровождение программного обеспечения (Приложение 1 к настоящему
Контракту), сроки выполнения работ (основных этапов работ) и
стоимость их выполнения определены Календарным планом работ
(Приложение 2 к настоящему Контракту).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________
(__________) рублей ____ коп. и включает в себя все расходы,
связанные с выполнением работ по настоящему Контракту, в том числе
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(указываются дополнительные расходы, связанные с
выполнением работ по Контракту, в том числе расходы на
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)
и является неизменной в течение всего срока действия настоящего
Контракта, за исключением случая, предусмотренного п. 2.3
настоящего Контракта.
В соответствии с подпунктом 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса
РФ работы по настоящему Контракту НДС не облагаются.
2.2. Оплата работ Исполнителя производится в следующем
порядке:
(Вариант оплаты I)
2.2.1. Авансовый платеж осуществляется Заказчиком путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в
размере __ % от цены настоящего Контракта в течение ______ (не
менее пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами
настоящего Контракта на основании счета на оплату, предъявленного
Исполнителем.
Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту
производится Заказчиком поэтапно путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя денежных средств в размере
__________ (___________) рублей в течение __ (не менее пяти)
банковских дней с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи выполненных работ соответствующего этапа на
основании предъявленного Исполнителем счета на оплату.
(Вариант оплаты II)
2.2.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту
производится Заказчиком поэтапно путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя денежных средств в размере, предусмотренном
Календарным планом работ (Приложение 2 к настоящему Контракту) в
течение __ (не менее пяти) банковских дней с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи выполненных работ соответствующего
этапа на основании предъявленного Исполнителем счета на оплату.
(Вариант оплаты III)
2.2.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту
производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта
приема-передачи выполненных работ путем перечисления денежных
средств в размере, предусмотренном п. 2.1 настоящего Контракта, на
расчетный счет Исполнителя в течение _____ (не менее пяти)
банковских дней с момента предъявления Исполнителем счета на
оплату выполненных работ по настоящему Контракту.
2.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе
исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на
десять процентов предусмотренный настоящим Контрактом объем работ
при изменении потребности в работах или при выявлении потребности
в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим
Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ
Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить цену
настоящего Контракта пропорционально объему таких работ, но не
более чем на десять процентов цены настоящего Контракта, а при
внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с
сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан
изменить цену настоящего Контракта указанным образом <1>.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническими
требованиями на выполнение опытно-конструкторских работ и
сопровождение программного обеспечения (Приложение 1 к настоящему
Контракту) и в сроки, установленные Календарным планом работ
(Приложение № 2 к настоящему Контракту).
3.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об
обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о
нецелесообразности продолжения работ.
3.1.3. Представлять по письменному требованию Заказчика в
установленный им срок сведения о ходе и состоянии проводимых
работ в течение срока действия настоящего Контракта.
3.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности,
принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их
использование.
3.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученного по
настоящему Контракту результата работ, не нарушающего
исключительных прав других лиц.
3.1.6. Сдать результат работ в порядке и в сроки,
установленные разделом 4 настоящего Контракта.
3.1.7. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в
выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления
от технико-экономических параметров, предусмотренных Техническими
требованиями на выполнение опытно-конструкторских работ
(Приложение 1 к настоящему Контракту), в сроки, установленные
двусторонним актом, составленном в соответствии с п. 4.4
настоящего Контракта.
3.1.8. Обеспечить сопровождение разработанного программного
обеспечения, предусматривающее:
- обучение персонала Заказчика, работающего с программным
обеспечением;
- оказание консультаций по всем вопросам, относящимся к
использованию программного обеспечения, и помощи в устранении
ошибок или действий, допущенных Заказчиком;
- обеспечение соответствия программного обеспечения
требованиям Российского законодательства. При этом все модификации
программного обеспечения поставляются бесплатно;
- реализацию специфических запросов Заказчика на модификацию
программного обеспечения, связанных с изменением технологии работы
Заказчика;
- установку новых версий программного обеспечения по
письменному запросу Заказчика.
3.1.9. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в
течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п.
9.3 настоящего Контракта, устранять недостатки своими силами и за
свой счет в срок, не более ____ часов с момента направления
Исполнителю заявки об устранении недостатков.
3.1.10. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательства, предусмотренного п. 3.1.1 настоящего Контракта,
возвратить Заказчику авансовый платеж полностью либо в части,
превышающей стоимость исполненного надлежащим образом
обязательства, предусмотренного п. 3.1.1 настоящего Контракта, не
позднее _____ дней с момента получения письменного требования
Заказчика о возврате авансового платежа <2>.
3.2. Исполнитель вправе в случае неисполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных п. 3.3.1 настоящего Контракта,
приостановить выполнение работ по настоящему Контракту до дня
исполнения Заказчиком указанных обязательств. При этом срок
выполнения работ по настоящему Контракту соразмерно продлевается
на срок неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.
3.3.1 настоящего Контракта.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Передать Исполнителю необходимые для выполнения работ
документы, информацию и другие сведения в течение ____ рабочих
дней с момента получения письменного требования Исполнителя об
этом.
3.3.2. Принять результат работ в порядке и сроки,
установленные разделом 4 настоящего Контракта.
3.3.3. Оплатить работы Исполнителя в порядке и в сроки,
установленные разделом 2 настоящего Контракта.
3.4. Заказчик вправе проверять ход и качество работ,
выполняемых Исполнителем по настоящему Контракту, не вмешиваясь в
его деятельность.
3.5. Стороны обязуются:
3.5.1. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся
предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных
результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными,
определяется в отдельном письменном документе, являющимся после
его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.5.2. Выделить для постоянной связи и согласования друг с
другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего
Контракта, ответственных представителей, о назначении которых
письменно уведомить друг друга не позднее 3-х дней со дня их
назначения.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка выполненных работ по настоящему Контракту
оформляется актом приема-передачи выполненных работ, который
подписывается обеими сторонами.
4.2. По завершении работ (каждого этапа работ) по настоящему
Контракту Исполнитель в течение ____ дней представляет Заказчику
сопроводительный документ с указанием перечня выполненных работ и
подписанный Исполнителем акт приема-передачи выполненных работ.
4.3. Заказчик в течение ____ дней со дня получения от
Исполнителя акта сдачи-приемки обязан направить Исполнителю
подписанный Заказчиком акт приема-передачи выполненных работ или
мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки
работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем обнаруженных
недостатков и сроками их устранения. После устранения названных
недостатков Исполнитель вновь предъявляет работы к приемке
Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
и настоящим Контрактом.
5.2. В случае нарушения Исполнителем обязательств,
предусмотренных пп. 3.1.2 - 3.1.5, 3.1.8, 3.1.9 настоящего
Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ____%
от цены настоящего Контракта, установленной п. 2.1 настоящего
Контракта.
5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения
обязательств, установленных пп. 4.2, 4.4 настоящего Контракта,
Календарным планом работ (Приложение 2 к настоящему Контракту),
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере _____% от цены
Контракта, установленной п. 2.1 настоящего Контракта, за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
сроков, указанных пп. 4.2, 4.4 настоящего Контракта, до момента
полного исполнения обязательств, предусмотренных пп. 3.1.6,
3.1.7 настоящего Контракта.
5.4. В случае нарушения Заказчиком по своей вине сроков
оплаты работ, установленных разделом 2 настоящего Контракта,
Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от
стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока,
установленного разделом 2 настоящего Контракта, до момента полного
исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.3.3 настоящего
Контракта.
5.5. В случае просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного п. 3.1.10 настоящего Контракта, Исполнитель
уплачивает Заказчику пеню в размере ____% от суммы авансового
платежа, подлежащего возврату, за каждый день просрочки, начиная
со дня, следующего после дня истечения срока, предусмотренного п.
3.1.10 настоящего Контракта, до момента полного исполнения
соответствующего обязательства <3>.
5.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему
Контракту, обязана произвести уплату пени и (или) штрафа,
предусмотренных пп. 5.2 - 5.5 настоящего Контракта, в течение ___
рабочих дней, с момента получения письменного требования об этом
другой Стороны. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны
от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ <4>
6.1. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по
настоящему Контракту обеспечивается в форме
__________________________________________________________________
(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности,
залога денежных средств)
и подтверждается ________________________________________________.
(наименование документа, N, дата)
6.2. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по
настоящему Контракту предоставляется на сумму
______________________________________ рублей ___коп.
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по
настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение ___ дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения на тех же условиях и в том же размере, что и
предыдущее.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом
исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются
от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом
сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
_________________________________________________________________.
(данный пункт включается в случае необходимости
конкретизации таких обстоятельств)
8.3. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее ____
рабочих дней с начала их действия.
8.4. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам
право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по
настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом,
регламентируются действующим законодательством.
9.2. Заказчик и Исполнитель обязуются не представлять рабочие
материалы, передаваемые друг другу в ходе выполнения работ по
настоящему Контракту, третьим лицам без взаимного письменного
согласия друг друга.
9.3. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему
Контракту составляет ____________________ с момента подписания
(указывается срок)
Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
9.4. Споры и разногласия между Сторонами, возникшие при
исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем
переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров Стороны разрешают их в Арбитражном суде
Иркутской области (либо в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ в случае, если Исполнителем
является физическое лицо).
9.5. Расторжение настоящего Контракта допускается по
соглашению Сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
9.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении
Исполнителем обязательств, предусмотренных пп.
_______________________________________ настоящего Контракта,
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении
настоящего Контракта.
9.7. Стороны при изменении наименования, местонахождения,
юридического адреса, банковских и иных реквизитов или
реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты
осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о
таких изменениях.
9.8. Неисполнение стороной обязательства, предусмотренного п.
9.7 настоящего Контракта, лишает ее права ссылаться на
неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной
обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему
Контракту, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим
Контрактом документов и уведомлений.
9.9. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.10. К настоящему Контракту прилагаются и являются его
неотъемлемой частью:
- Приложение 1 - Технические требования на выполнение
опытно-конструкторских работ и сопровождение программного
обеспечения на __ листе(ах);
- Приложение 2 - Календарный план работ на __ листе(ах).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель Заказчик
--------------------------------
<1> Пункт 2.3 включается в Контракт в случае, если в соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в конкурсной документации предусмотрено соответствующее право Заказчика.
При отсутствии в Контракте пункта 2.3 в пункте 2.1 Контракта слова "за исключением случая, предусмотренного п. 2.3 настоящего Контракта" исключить.
<2> Пункт 3.1.10 включается в Контракт в случае, если п. 2.2 Контракта предусматривает Вариант оплаты I.
<3> Размер неустойки, предусмотренной пп. 5.3, 5.5, должен устанавливаться в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
<4> Раздел 6 включается в Контракт в случае, если требование обеспечения исполнения Контракта было предусмотрено конкурсной документацией или документацией об аукционе.
Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение
опытно-конструкторских работ
№ _________________
от "__" ___ 2006 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на выполнение опытно-конструкторских работ
и сопровождение программного обеспечения
В рамках настоящего Контракта должны быть выполнены следующие работы:
I этап
1.
2.
II этап
1.
2.
Исполнитель Заказчик
Приложение 2
к муниципальному контракту
на выполнение
опытно-конструкторских работ
№ _________________
от "__" ___ 2006 г.
Заместитель главы администрации -
руководитель аппарата мэра г. Иркутска
Е.Е.ВОЙЦЕХОВИЧ
Начальник юридического отдела
Управления правовой и кадровой
работы аппарата мэра г. Иркутска
Т.И.АКИМОВА
Приложение № 4
к постановлению
мэра г. Иркутска
от 31 октября 2007 года
№ 031-06-2158/7
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
Город Иркутск "__" ___________ 20__ г.
Администрация г. Иркутска, именуемая в дальнейшем
"Покупатель", в лице _________, действующего(ей) на основании
___________________________, с одной стороны, и
___________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
____________________, действующего(ей) на основании
______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно "Стороны", учитывая ____________________________________
_________________________________________________________________,
(указывается наименование, номер, дата подписания соответствующего
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
или протокола аукциона либо протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок по запросу котировок (при их наличии))
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить (либо передать
Покупателю, в случае самовывоза со склада
Поставщика) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается наименование поставляемого товара, его
характеристики, количество; при необходимости делается ссылка
на приложения к Контракту, в которых содержится наименование,
перечень, количество, характеристики поставляемого товара)
(далее - товар) по адресу: ______________________________________,
а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на
условиях, определенных настоящим Контрактом.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет с учетом НДС
(указывается, если Поставщик является налогоплательщиком налога на
добавленную стоимость) ______________________ (________________)
рублей __ коп., включает в себя стоимость товара, все расходы,
связанные с поставкой товара Покупателю, в том
числе ____________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(указываются дополнительные расходы, в том числе расходы на
перевозку, доставку товара по адресу, указанному в п. 11
настоящего Контракта, погрузоразгрузочные работы,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей)
и является неизменной в течение всего срока действия настоящего
Контракта, за исключением случая, предусмотренного п. 2.3
настоящего Контракта.
(Вариант оплаты I)
2.2. Авансовый платеж в размере __% от цены настоящего
Контракта осуществляется Покупателем в течение ______ (не менее
пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего
Контракта на основании счета на оплату, предъявленного
Поставщиком.
Окончательный расчет за поставленный товар по настоящему
Контракту производится Покупателем с учетом выплаченного аванса в
течение _____ (не менее пяти) банковских дней со дня
представления Поставщиком счета на оплату на основании
подписанного Сторонами акта приема-передачи товара.
Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
(Вариант оплаты II)
2.2. В течение _____ (не менее пяти) банковских дней с
момента предъявления Поставщиком счета на оплату на основании
подписанного Сторонами акта приема-передачи товара Покупатель
перечисляет на расчетный счет Поставщика денежные средства в
размере, предусмотренном п. 2.1 настоящего Контракта.
2.3. Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе
исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять
процентов предусмотренное настоящим Контрактом количество товара
при изменении потребности в нем.
При поставке дополнительного количества товара Покупатель по
согласованию с Поставщиком вправе изменить цену настоящего
Контракта пропорционально количеству товара, но не более чем на
десять процентов цены настоящего Контракта, а при внесении
соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с
сокращением потребности в поставке товара Покупатель обязан
изменить цену настоящего Контракта указанным образом. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при
сокращении потребности в поставке части товара должны определяться
как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на
предусмотренное в настоящем Контракте количество такого товара
<1>.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА ТОВАРА
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать
условиям настоящего Контракта, требованиям стандартов, технических
условий, установленных для данного вида товара и подтверждаться
необходимыми сертификатами (соответствия, гигиеническим),
документом о качестве, установленным для данного вида товара.
3.2. Гарантийный срок на товар составляет ____ (___________)
месяцев и начинает течь с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи товара.
3.3. Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при
транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит
возврату.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Срок поставки товара (периоды поставки)
____________________.
4.2. Поставщик осуществляет поставку товара по адресу,
указанному в п. 1.1 настоящего Контракта, в срок, установленный п.
4.1 настоящего Контракта, своими силами, за счет собственных
средств, своим автотранспортом и осуществляет своими силами
погрузоразгрузочные работы.
В случае самовывоза товара со склада Поставщика:
4.2. Поставщик передает товар Покупателю по адресу,
указанному в п. 1.1 настоящего Контракта, в срок, установленный п.
4.1 настоящего Контракта.
4.3. При доставке товара (либо при передаче товара Покупателю
на складе Поставщика) по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего
Контракта, Покупатель в течение _______ рабочего(их) дня(ей)
осуществляет приемку товара согласно Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 в
редакции постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 и
Инструкции о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 в редакции
постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18, проверяет ее
соответствие количеству, комплектности и качественным
характеристикам, установленным настоящим Контрактом.
4.4. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков
товара: несоответствия количеству и качественным характеристикам,
некомплектности, приемка товара приостанавливается и составляется
двусторонний акт, который подписывается Сторонами. В акте
устанавливаются сроки устранения Поставщиком выявленных
недостатков товара.
4.5. По окончании приемки товара Стороны составляют акт
приема-передачи товара и подписывают его. Подписание Покупателем
акта приема-передачи товара означает проведение проверки,
предусмотренной п. 4.3 настоящего Контракта, в полном объеме.
4.6. Риск случайной гибели или повреждения товара до
подписания Сторонами акта приема-передачи товара лежит на
Поставщике.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Покупатель обязуется:
5.1.1. Оплатить товар в порядке, предусмотренном п. 2.2
настоящего Контракта.
5.1.2. Принять товар в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего
Контракта.
5.2. Поставщик обязуется:
5.2.1. Поставить товар надлежащего качества, количества и
комплектности согласно ___________________________________________
__________________________________________________________________
делается ссылка на приложения к Контракту,
в которых содержится наименование, перечень, количество,
характеристики поставляемого товара (при наличии))
в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего
Контракта.
5.2.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе
приемки товара устранить недостатки товара в порядке и в срок,
указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.4 настоящего
Контракта.
5.2.3. В случае обнаружения недостатков (некачественности)
товара в течение гарантийного срока, установленного п. 3.2
настоящего Контракта, безвозмездно устранять их за счет
собственных средств (включая расходы по транспортировке товара), в
течение срока, установленного письменным требованием Покупателя об
этом. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента
выполнения Поставщиком обязательства по устранению недостатков
товара
5.2.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательства, предусмотренного п. 5.2.1 настоящего Контракта,
возвратить Покупателю авансовый платеж полностью либо в части,
превышающей стоимость исполненного надлежащим образом
обязательства, предусмотренного п. 5.2.1 настоящего Контракта, не
позднее _____ дней с момента получения письменного требования
Покупателя о возврате авансового платежа <2>.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ <3>
6.1. Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по
настоящему Контракту обеспечивается в форме ______________________
__________________________________________________________________
(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности,
залога денежных средств)
и подтверждается ________________________________________________.
(наименование документа, N, дата)
6.2. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по
настоящему Контракту предоставляется на сумму
______________________________________ рублей ___ коп.
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по
настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение __________
дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения на тех же условиях и в том же размере, что и
предыдущее.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
и настоящим Контрактом.
7.2. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает
Покупателю пеню в размере ______% от цены настоящего Контракта за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня
истечения срока, установленного п. 4.1 настоящего Контракта, до
момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.
5.2.1. настоящего Контракта.
7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в
соответствии с пп. 4.4, 5.2.3 настоящего Контракта, Поставщик
уплачивает Покупателю пеню в размере ______% от цены настоящего
Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
после дня истечения сроков, установленных пп. 4.4, 5.2.3
настоящего Контракта, до момента полного исполнения обязательств,
предусмотренных пп. 5.2.2, 5.2.3 настоящего Контракта.
7.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного п. 5.2.3 настоящего Контракта, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика замены товара, в которой выявлены
недостатки, на аналогичный в указанный Покупателем срок.
7.5. В случае просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного п. 5.2.4 настоящего Контракта, Поставщик
уплачивает Покупателю пеню в размере ____% от суммы авансового
платежа, подлежащего возврату, за каждый день просрочки, начиная
со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п.
5.2.4 настоящего Контракта, до момента полного исполнения
соответствующего обязательства <4>.
7.6. В случае нарушения Покупателем по своей вине сроков,
установленных п. 2.2 настоящего Контракта, Покупатель уплачивает
Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости
неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения сроков,
установленных п. 2.2 настоящего Контракта, до момента полного
исполнения обязательства, предусмотренного п. 5.1.1 настоящего
Контракта.
7.7. Сторона, допустившая нарушение обязательств по
настоящему Контракту, обязана произвести уплату пени,
предусмотренной пп. 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 настоящего Контракта,
в течение _____ рабочих дней с момента получения письменного
требования об этом другой Стороны. Уплата пени не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по
настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Иркутской области (либо в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ в случае, если Поставщиком
является физическое лицо).
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом
исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются
от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом
сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
_________________________________________________________________.
(данный пункт включается в случае необходимости
конкретизации таких обстоятельств)
8.3. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее ____
рабочих дней с начала их действия.
8.4. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам
право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по
настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания
его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.
10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по
соглашению Сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
10.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении
Поставщиком обязательств, предусмотренных пп. ____________________
настоящего Контракта, Покупатель вправе обратиться в суд с
требованием о расторжении настоящего Контракта.
10.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения,
юридического адреса, банковских и иных реквизитов или
реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты
осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о
таких изменениях.
11.5. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного
п. 10.4 настоящего Контракта, лишает ее права ссылаться на
неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной
обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему
Контракту, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим
Контрактом документов и уведомлений.
10.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
10.7. К настоящему Контракту прилагается(ются) и
является(ются) его неотъемлемой частью ___________________________
_________________________________________________________________.
(указываются наименования приложений в случае их наличия)
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик Покупатель
--------------------------------
<1> Пункт 2.3 включается в Контракт в случае, если по предложению Покупателя в соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) конкурсной документацией, документацией об аукционе предусмотрено соответствующее право Покупателя, а также в случае, если заказ размещается у единственного поставщика в соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 55 Закона.
При отсутствии в Контракте пункта 2.3 в пункте 2.1 Контракта слова "за исключением случая, предусмотренного п. 2.3 настоящего Контракта" исключить.
<2> Пункт 5.2.4 включается в Контракт в случае, если п. 2.2 Контракта предусматривает Вариант оплаты I.
<3> Раздел 6 включается в Контракт в случае, если требование обеспечения исполнения Контракта было предусмотрено конкурсной документацией или документацией об аукционе.
<4> Размер неустойки, предусмотренной пп. 7.2, 7.3, 7.5, должен устанавливаться в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заместитель главы администрации -
руководитель аппарата мэра г. Иркутска
Е.Е.ВОЙЦЕХОВИЧ
Начальник юридического отдела
Управления правовой и кадровой
работы аппарата мэра г. Иркутска
Т.И.АКИМОВА
